Договор купли продажи холодильного оборудования образец

Содержание

Договор купли-продажи оборудования

Договор купли продажи холодильного оборудования образец

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях оборудование в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.

2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной «очисткой» груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.

2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение после подписания настоящего договора.

Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.

3.2.

Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течении месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении. Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.

3.3. Не позднее срока, указанного в п.3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п.2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п.3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п.3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом г. . Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.

6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.4.

Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________

Покупатель _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/kuplya-prodazha/dogovor-kupli-prodazhi-oborudovaniya/

Договор на приобретение холодильника

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств. 7.4.

Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства. 8. САНКЦИИ 8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1.

К бытовой технике относятся холодильники, посудомойки, сушилки, морозильники, утюги, кондиционеры, пылесосы, газовые плиты и иные приборы.

Предмет договора непосредственно связан с целью договора, поскольку розничная продажа предполагает дальнейшее использование купленного товара в домашнем или ином использовании, не связанном с перепродажей или иной предпринимательской деятельностью, а бытовая техника в конечном итоге предназначена к использованию в тех же целях.

Защита прав покупателя бытовой техники Покупателю бытовой техники предоставляется ряд правомочий при обнаружении в товаре существенных недостатков, то есть таких повреждений или обстоятельств, которые делают использование техники невозможным.

Договор купли-продажи оборудования

6.

2 В случае задержки платежа за поставленную продукцию по вине Заказчика сверх сроков, установленных в настоящем Договоре, Заказчик выплачивает неустойку, эквивалентную 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей суммы неоплаченной в срок продукции. 6.3 Уплата неустойки не освобождает сторону о исполнения обязательств по настоящему Договору. 7.

Читайте также  Договор купли продажи двух земельных участков образец

Договор купли-продажи бытовой техники образец бланк

В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 9.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
9.5.

Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 9.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в [наименование и адрес арбитражного суда].

9.7.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 9.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью: Приложение N 1.

Спецификация оборудования. Приложение N 2.

 договора по типам

Если Покупатель в течении срока, указанного в п.3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора. 3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 4.1.

Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования. 5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1.

Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

Важно Гарантийный срок на оборудование составляет [указать нужное] с даты передачи оборудования. 7. Упаковка и техническая документация 7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца места назначения. 7.2. В зависимости от характера оборудования каждая машина или агрегат снабжается паспортом, руководствами по сборке и эксплуатации, а также сертификатом завода-изготовителя о качестве. 8. Ответственность Сторон 8.1. Акт приема-передачи оборудования. 9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10. Реквизиты и подписи Сторон Продавец [вписать нужное] [вписать нужное] М.

П. Покупатель [вписать нужное] [вписать нужное] М. П. Приложение N 1к договору купли-продажи оборудования[N] от [число, месяц, год] Спецификация оборудования [Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и [организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящую спецификацию о том, что: 1.

Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.

3. Внимание СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.
3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течении месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с договором купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год] следующее оборудование: N п/п Наименование оборудования и его ассортимент Единица измерения Цена за одно изделие Количество Модель Стоимость позиции Предприятие-изготовитель 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Общая стоимость оборудования составляет [цифрами и прописью] рублей 3.

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью договора купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год]. Продавец [вписать нужное] [вписать нужное] М. П. Покупатель [вписать нужное] [вписать нужное] М. П.

Приложение N 2к договору купли-продажи оборудования[N] от [число, месяц, год] Актприема-передачи оборудования г.

[место подписания акта] [число, месяц, год] [Организационно-правовая форма, полное наименование организации], в лице [должность, Ф. И.

Договор на покупку холодильника

Не позднее срока, указанного в п.3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п.2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца.

Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: . 3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п.3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме.

Если Покупатель в течении срока, указанного в п.3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора. 3.5.

Договор на покупку холодильника образец

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации (ГОСТам, ТУ), нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться сертификатами соответствия и качественными удостоверениями изготовителя (предъявляются при поставке товаров). 2.2. Срок и объем предоставления гарантии качества товара: не менее 1 (одного) года с момента передачи товара заказчику. 2.3.

Продукция должна быть соответствующим образом упакована. Упаковка должна обеспечить сохранность продукции при хранении и транспортировке.

3. Сроки и порядок поставки 3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течении 14 дней со дня заключения Договора. 3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 3.3. Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика 4.

Договор на покупку холодильника в гос учреждение севастополь

Договор на поставку холодильников (фармацевтических) г. Астрахань 18.02.2013г.

Государственное предприятие Астраханской области «Астраханские аптеки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Поставщик», , действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «12» февраля 2013г., заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.

1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить продукцию в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему. 1.2 Номенклатура и объемы поставляемой продукции определяются в Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору). 2. Качество продукции. Упаковка 2.1.

Источник: http://law-uradres.ru/dogovor-na-priobretenie-holodilnika/

Договор купли продажи холодильника образец — Законники

Покупка холодильника или его продажа – это стандартная сделка по купле-продаже оборудования.

Сделка заключается в передаче холодильника в собственность потребителя и в получении продавцом денежных средств за отчуждаемое изделие.

Заключить договор по приобретению и продаже холодильника могут как физлица, обладающие дееспособностью, так и организации. Соглашение получает юридическое значение после подписания документа обоими сторонами сделки.

Документ составляется письменно, для каждой стороны – свой экземпляр. Основу договора составляет раздел, описывающий приобретаемый объект с подробной характеристикой его особенностей и специфики.

НДС . Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Продавца или иной счет, указанный Продавцом.
5.2.

Важно

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты Оборудования: 5.2.1. В течение банковских дней с даты вступления в силу настоящего Договора Покупатель перечисляет Продавцу % покупной цены, указанной в п.5.1 настоящего Договора, НДС включен.

5.2.2. В течение банковских дней с даты передачи Оборудования Покупатель перечисляет Продавцу оставшиеся процентов покупной цены, указанной в п.5.1 настоящего Договора, НДС включен. 6.

Читайте также  Договор займа между юридическими лицами беспроцентный последствия

Договор купли продажи холодильника образец

Покупка холодильника или его продажа – это стандартная сделка по купле-продаже оборудования.

Сделка заключается в передаче холодильника в собственность потребителя и в получении продавцом денежных средств за отчуждаемое изделие.

Заключить договор по приобретению и продаже холодильника могут как физлица, обладающие дееспособностью, так и организации. Соглашение получает юридическое значение после подписания документа обоими сторонами сделки.

Документ составляется письменно, для каждой стороны – свой экземпляр. Основу договора составляет раздел, описывающий приобретаемый объект с подробной характеристикой его особенностей и специфики.

Договор купли-продажи холодильника образец

Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: . 4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 4.1.

Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца.

Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5.

КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору. 5.2.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет с даты поставки. 6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 6.1.

Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом г.

.

Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 9.2.

Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 9.3.

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Продавец

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.
Если Покупатель в течении срока, указанного в п.3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора. 3.5.

Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: . 4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 4.1.

Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца.

Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования. 5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 5.1.

Договор купли продажи холодильника образец между физическими лицами

Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью. 3.3. Не позднее срока, указанного в п.3.

2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п.2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца.

Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п.3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме.

Договор купли продажи холодильника образец скачать

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУ ХОЛОДИЛЬНИКА № г. « » 20 г. , именуем в (наименование организации) дальнейшем Продавец, в лице , (должность, Ф. И.О.) действующ на основании , (Устава, доверенности (ее дата и номер)) с одной стороны, и , именуем в (Ф. И.О.

) дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор купли-продажи (далее — договор) о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает бывший в употреблении , именуемый в дальнейшем Оборудование. 1.2. Продавец гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности и свободно от прав третьих лиц. 1.3.

Оборудование передается в технически исправном состоянии. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1.

Источник: http://advocatus54.ru/dogovor-kupli-prodazhi-holodilnika-obrazets/

Договор купли-продажи оборудования — образец 2019

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с Договором обязуется передать , указанное в п. 1.2 Договора (далее по тексту — ) в собственность и провести монтаж  и пусконаладочные работы, а обязуется принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2.

В Спецификации  (Приложение № к Договору, являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

1.3.

гарантирует, что на момент заключения Договора, принадлежит на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц.

1.4.

Качество , передаваемого по Договору, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. гарантирует нормальную работу продаваемого  при условии соблюдения инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

1.5.

Стороны Договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация приобретаемого  должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в соответствии с целями покупки его по Договору.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Передать в порядке и на условиях Договора.

3.1.2.

Передать , являющееся собственностью , полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.3.

Осуществить монтаж  и пусконаладочные работы в соответствии с условиями Договора.

3.1.4.

Одновременно с передать принадлежности , а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.1.5.

Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

3.1.6.

После монтажа (подключения)  осуществить обучение специалистов правилам пользования . Дата проведения обучения согласуется Сторонами дополнительно.

3.2.1.

Принять по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.

Оплатить в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.2.3.

В течение  календарных дней со дня получения уведомить о несоответствии по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.4.

Оказывать необходимое содействие  при осуществлении последним монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с условиями Договора.

3.3.1.

По своему выбору потребовать оплаты либо отказаться от исполнения Договора, если в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .

3.3.2.

Приостановить передачу до полной оплаты всего ранее переданного по Договору.

3.4.1.

Отказаться от , если не передает или отказывается передать в течение  календарных дней со дня обращения относящиеся к принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2.

Отказаться от исполнения Договора, если отказывается передать . 

3.4.3.

Отказаться от переданного и от его оплаты, а если оплачено, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если передал в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется в течение  банковских дней со дня получения соответствующего требования аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4.

При передаче ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, потребовать по своему выбору:

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков в течение  календарных дней;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков в течение  календарных дней.

3.4.5.

В случае существенного нарушения требований к качеству (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за денежной суммы;

Читайте также  Пример договора цессии между юридическими лицами

— потребовать замены ненадлежащего качества , соответствующим условиям Договора.

3.4.6.

В случае передачи некомплектного  по своему выбору потребовать от :

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования  в течение  дней со дня получения указанного требования. Если в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования о доукомплектовании , вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного на комплектное;

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.5.

Стороны пришли к соглашению, что обязанность по страхованию на сумму  () рублей лежит на . Договор страхования должен быть заключен до осуществления передачи . Страховая премия включена в стоимость . Выгодоприобретателем по договору страхования является .

4.

Порядок передачи  

4.2.

до места передачи доставляется силами перевозчика.

4.3.

Стоимость доставки не входит в стоимость и оплачивается на основании подписанных товарно-транспортных документов и счетов-фактур , переданных , в течение  банковских дней со дня получения требования об оплате стоимости доставки .

4.4.

Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на с момента, когда передал перевозчику в порядке, предусмотренном Договором.

4.5.

Право собственности на  по Договору возникает у  со дня оплаты  .

4.6.

должно быть передано в соответствии с условиями Договора в течение  календарных дней со дня осуществления предварительной оплаты, в порядке п. 5.1 Договора.

4.7.

Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах.

5.

Порядок расчетов

5.1.

Оплата по Договору осуществляется в порядке стопроцентной предоплаты в срок до г. в сумме  () руб., в т.ч. НДС % в сумме  () руб.

5.2.

Стоимость монтажа входит в стоимость .

5.3.

Стоимость обучения специалистов правилам пользования входит в стоимость .

5.4.

В случае отказа от монтажа стоимость услуг по монтажу , включенная в стоимость , не возмещается.

5.5.

В случае отказа от обучения специалистов стоимость услуг по обучению, включенная в стоимость , не возмещается.

5.6.

Способ оплаты по Договору: передача наличных денежных средств .

6.

Монтаж  

6.1.

обязуется осуществить монтаж (подключение) на объекте (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу: , на следующих условиях:

6.1.1.

В срок не позднее  календарных дней с момента исполнения обязанности  по осуществлению передачи   обязан уведомить  о своей готовности к монтажу  на Объекте.

6.1.2.

В течение  рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 6.1.1 Договора, направляет специалиста/ов (далее по тексту – Специалист) на Объект для осуществления монтажа.

6.1.3.

Осуществив монтаж , Специалист осуществляет его тестирование на предмет работоспособности.

6.1.4.

По факту осуществления монтажа уполномоченные представители Сторон подписывают двусторонний акт.

В случае отказа от подписания данного акта делается соответствующая отметка, при этом обязан в трехдневный срок с момента монтажа в письменной форме довести до замечания в отношении осуществленного монтажа и соответствующие предложения по их устранению. До подписания акта пусконаладочных работ эксплуатация запрещается, и имеет право опломбировать для выполнения этого условия.

6.2.

гарантирует выполнение монтажа  в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.

6.3.

В связи с обязанностью по монтажу обязуется:

6.3.1.

Обеспечить беспрепятственный доступ Специалиста к Объекту.

6.3.2.

Предоставить помещение (место) для осуществления монтажа .

6.3.3.

Не нарушать упаковку до момента прибытия Специалиста на Объект для осуществления монтажа . В случае нарушения указанного условия претензии по качеству и/или некомплекту могут быть отклонены .

6.3.4.

Обеспечить иные необходимые условия для осуществления монтажа .

7.

Ответственность сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

7.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3.1.

В случае несвоевременной передачи   либо его части  в соответствии с условиями Договора, в т.ч.

по количеству, стоимости, качеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту),  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости несвоевременно переданного   за каждый день просрочки, но не более  процентов.

7.3.2.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.2 Договора, приведшее к изъятию  у  третьими лицами,  кроме компенсации убытков , предусмотренной п. 3.1.5 Договора, обязуется выплатить  штраф в размере  процентов от стоимости изъятого третьими лицами .

7.3.3.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.3 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб.

7.4.1.

В случае отказа  от приема  в нарушение п. 3.2.1 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  процентов от стоимости такого .

7.4.2.

В случае несвоевременной оплаты    либо его части в соответствии с условиями Договора  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от стоимости несвоевременно оплаченного  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

7.4.3.

В случае нарушения  сроков оплаты стоимости доставки , предусмотренных п. 4.3 Договора,  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от несвоевременно оплаченной стоимости доставки  за каждый день просрочки, но не более  процентов.

8.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.3.1.

Если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить  в сроки, предусмотренные Договором.

8.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1.

Если  в соответствии со сроками, предусмотренными п. 3.4.1 Договора, не передает  относящиеся к  принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

8.4.2.

Если  отказывается передать   .

8.4.3.

Если  передал  в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором.

8.4.4.

Существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.4.5.

Если  в указанный в п. 3.4.6  Договора срок не выполнил требования  о доукомплектовании .

8.4.6.

Если  в нарушение требований п. 3.1.2 Договора передал  , обремененное правами третьих лиц.

9.

Разрешение споров из договора

9.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

9.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

10.

Форс-мажор

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

10.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11.

Прочие условия

11.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

11.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.

Список приложений

12.1.

Приложение № — Спецификация .

12.2.

Приложение № — Акт приема-передачи оборудования (форма).

13.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:
От имени  __________  От имени  __________ 
 

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_kupli-prodaji/oborudovaniya/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: