Договор на создание научно технической продукции образец

Содержание

Договор на создание передачу научно технической продукции

Договор на создание научно технической продукции образец

Оставить к документу к документу «Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе» Комментариев пока нет Похожие документы

  • Договор на создание научно-технической или производственной продукции
  • Дополнительное соглашение на проведение НИОКР
  • Заказ на проведение НИОК и технологических работ
  • Информационная карта на НИОКР
  • Протокол согласования договорной цены
  • Регистрационная карта на НИОКР
  • Акт сдачи — приемки научно-технической продукции
  • Договор на выполнение научно-исследовательской работы (положение Совмина СССР от 04.07.88)
  • Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Образец документа полезен? Если документ «Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе» оказался для вас полезным, просим вас оставить отзыв о нём.

Положение о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции

Договоры на создание научно-технической продукции.- Хозяйство и право. 1989. № 3. С. 67-74. •* См.: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1988. № 5. С. 8. 247 фондов и кредиты банков, а в отдельных случаях и бюджетные ассигнования.

Сдача-приемка научно-технической продукции. Сдача-приемка научно-технической продукции составляет особый этап исполнения данного договора. Она оформляется специальным актом.

По соглашению сторон акт сдачи-приемки может входить в состав договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Ответственность за нарушение условий договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

За неисполнение обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность на условиях и в размере, которые они сами определили в договоре.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Приложение N ). 11. Передачаоформленной вустановленном порядке документации по отдельным этапамдоговора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя инаправляется Исполнителю следующего этапа с уведомлением Заказчика. 12.

Призавершении работИсполнитель представляетЗаказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему: -комплектанаучной,техническойидругойдокументации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора; — протоколакомиссии поприемке опытныхобразцов (партий) новой техники, изготовленныхпо договору(только длядоговоров, выполнение которых предусматриваетприемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники); -копиипротоколанаучно-техническогосоветаИсполнителяс заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение (наименование, число, месяц и год утверждения).

Договор на создание и передачу нтп на межотраслевой основе

Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) . 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .
1.3. Срок сдачи работ по договору «»2018 г. 1.4.

и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 1.5.

Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2018 г. №, являющегося частью договора. 1.6.

Портал «юристъ» — ваш успех в учебе и работе!

Важно Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2018 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «»2018 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5.

По договору на передачу научно-технической продукции само право использования данной продукции (в отличие, например, от исключительного права использования охраняемого патентом изобретения, передаваемого по лицензионному договору) не уступается и не оплачивается. Передаются лишь знания, овеществленные в технической документации и образцах техники, а также производственный опыт. Стороны по договору на создание (передачу) научно-технической продукции.

В качестве сторон по договору могут выступать любые субъекты гражданского права. Чаще всего в этом качестве выступают предприятия и коммерческие организации, а также учреждения, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность. Условия договора на создание (передачу) научно-технической продукции.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции пример

Обычно договор оформляется в соответствии с примерным образцом**. Договорная цена на научно-техническую продукцию. Одним из важнейших условий договора является цена создаваемой (передаваемой) научно-технической продукции.

Поскольку на многие виды такой продукции отсутствуют общественно необходимые затраты, размер цены определяется эффективностью продукции для потребителя, соотношением спроса и предложения на нее, а не фактическими затратами на ее разработку.

Читайте также  Договор купли продажи одежды образец

Обычно договорная цена на научно-техническую продукцию устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение.

В случае мотивированного отказа Заказчика заинтересованными сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения. 17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

18.

При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико- экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере (сумма прописью) из средств (источник).

19.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон: . 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1. Срок действия договора с «»2018 г. по «»2018 г. 6.2. К настоящему договору прилагаются: . 6.3. Совершено в «»2018 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 8.

Договор на создание передачу научно-технической продукции

Внимание

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору. 4.3.

Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ. 4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.

4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 5.1.

Договор на создание передачу научно-технической продукции пример

Предметом договора на создание научно-технической продукции могут быть научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические работы, работы по изготовлению, испытанию и поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), другие работы по профилю деятельности научной организации.Иначе говоря, если предметом договора является создание научно-технической продукции, то он в значительной мере совпадает с договором о выполнении НИОКР. Существенные отличия присущи договору, регулирующему отношения по передаче либо одновременно по созданию, передаче, освоению и внедрению научно-технической продукции, а также по ее дальнейшему обслуживанию.

Источник: http://abm-a.ru/dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoj-produktsii/

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

Приложение Г

к ПР 50.1.010-97

(обязательное)

дата и место подписания

_________________, именуемый в дальнейшемИсполнитель, в лице ___(должность, фамилия, имя, отчество)___, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ___(наименование объединения, организации, предприятия)___, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___(должность, фамилия, имя, отчество)___, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя(передает) ___(наименование научно-технической продукции)___

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования кнаучно-технической продукции, являющейся предметом договора ___(содержание требований или наименование, номер, дата документа, в котором они отражены)___

1.3. Срок сдачи работ по договору _____________________ 19__ г.

1.4. и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работы ___(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)___

_________________,

являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком на ___(наименование предприятия, организации)___

путем ___________

(каким образом, когда будет использована научно-техническая продукция —

_________________

освоение серийного выпуска, применение в качестве средства труда и т.д.)

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене ______________________ рублей. (сумма прописью)

2.2. Оплата производится _________________ (единовременно за законченную работу, _________________ поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов

_________________

согласно договоренности Заказчика и Исполнителя)

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соответствии с договором,

определен ___(наименование документа) ___ от ___(число, месяц, год)___,

N _________________, являющимся частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами

Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:
комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной

техническим заданием и условиями договора;
протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники,

изготовленных по договору;
копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о

соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу)

на ее проведение.

3.4. Заказчик обязан в срок до ___________________ утвердить и сообщить (число, месяц, год) Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных

образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до _________________ уведомить Заказчика (число, месяц, год) о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы

научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение ______ дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в 3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

Читайте также  Как расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью

удовлетворения специальных требований устанавливается дополнительная плата

к договорной цене в размере _______________________ рублей.

(сумма прописью)

3.10. Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в ________-дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в _________-дневный срок рассмотреть

вопрос о целесообразности и направлениях проведения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

_________________

_________________

_________________

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию.

_________________

_________________

_________________

5.2. Другие условия по усмотрению сторон.
_________________

_________________

_________________

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

6.1. Срок действия договора с «__» ______________ 19__ г.
по «__» _________ 19__ г.

———————————

Форма договора утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике от 19 ноября 1987 г. N 435.

Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники.

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1256

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «»2019 г. по «»2019 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в «»2019 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: http://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-podryada/795-dogovor-na-sozdanie-peredachu-nauchno-tehnicheskoy-produkcii.html

Договор на создание научно-технической продукции

ДОГОВОР N ________ НА СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ «__»_________ 199_г.

______________________________________________________________________ (наименование Исполнителя) именуемый в дальнейшем Исполнителем, в лице __________________________ ______________________, действующего на основании прав по должности, с одной стороны и ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование Заказчика) именуемый в дальнейшем Заказчиком, в лице ____________________________ ________________________________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, заключили в соответствии с утвержденным Советом по железнодорожному транспорту планом НИОКР на _______ год настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя: ______________________________________________________________________ (наименование научно-технической продукции) 1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом Договора, указаны в технических требованиях, которые являются неотъемлемой частью Договора. 1.3. Срок сдачи работ по Договору ______________ 199_ г. 1.4. и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с техническими требованиями или иным согласованным документом, являющимся неотъемлемой частью Договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему Договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене _________________________________________ ______________ руб.(__________________________________________________ (прописью) _________________________________________________ руб.) 2.2. Оплата производится __________________________________ 2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в согласованные сроки.

3.1. Перечень научно-технической продукции и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах и по окончанию работ, определяется техническими требованиями.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику созданную научно-техническую продукцию и акт сдачи-приемки с приложениями к нему.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять предъявленную Исполнителем научно-техническую продукцию сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить работы и в __________ дневный срок сообщить об этом Заказчику.

В этом случае стороны обязаны совместно рассмотреть и решить вопрос о целесообразности и условиях продолжения работ.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АДРЕСА ЮРИДИЧЕСКИХ СТОРОН

6.1. Срок действия Договора:

Начало «___»_________ 199_ г.

Окончание «___»_________ 199_ г.

6.2. Адреса и финансовые реквизиты сторон:

Исполнителя:

______________________________________________________________________

Заказчика:

______________________________________________________________________

6.3.К настоящему Договору прилагаются:

Протокол соглашения о договорной цене;

Технические требования;

Календарный план;

Калькуляция стоимости работ.

Договор подписан:

От Исполнителя От Заказчика

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_2

3. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. При завершении работ Исполнитель направляет Заказчику:

— акт сдачи-приемки научно-технической продукции;

— комплект научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего договора.

3.2. Заказчик, в течение _____ дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 3.1. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки или немотивированного отказа от приемки в течение _____ дней, продукция считается принятой Заказчиком и подлежит оплате.

3.5.

Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в _____ дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в _____ дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы Исполнителю по договорной цене.

Читайте также  Сколько длится регистрация договора купли продажи квартиры

3.7. Срок начала работ по договору __________ Срок окончания работ по договору __________.

3.8. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется, в соответствие с прилагаемыми к настоящему договору требованиями технического задания на проведение работ.

3.9. При некачественном выполнении работ Исполнителем, Заказчик имеет право возвратить работу Исполнителю на доработку. Устранение недоработок производится за счет средств Исполнителя.

3.10. Заказчик обязан обеспечить экспертизу документации в срок не более __________ дней с момента ее отправки Исполнителем.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: _______________________________________

Адрес: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Тел. (факс): __________________

Заказчик: __________________________________________

Адрес: _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________

Тел. (факс): __________________

Подписи сторон:

Исполнитель __________ Заказчик ___________

Источник: https://belforma.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8

Примерный договор на создание (передачу) научно-технической продукции (приложение к положению о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции)

Приложение No. 1 к Положению одоговорах на создание (передачу) научно-технической продукции, утвержденному постановлением ГКНТСССР от 19 ноября 1987 г. No. 435ПРИМЕРНЫЙДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ)НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИг. _______________ «___»___________ 19__ г.

________________________________________________________________, (наименование объединения, организации,предприятия)именуемое в дальнейшемисполнитель, в лице ___________________________ (должность,_____________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество)действующего на основании____________________________________________ с однойстороны, и ___________________________________________________ (наименование объединения,организации,__________________________________,именуемое в дальнейшем заказчик, в предприятия)лице________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании___________________________________________, с другойстороны, заключили настоящий договор онижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает (принимает), аисполнитель принимает на себя(передает) ______________________________________________________ (наименование научно -технической продукции)______________________________________________________________________ 1.2. Научные, технические, экономическиеи другие требования к научно -технической продукции, являющейсяпредметом договора ________ ______________________________________________________________________ (содержание требований или наименование,номер, дата документа,______________________________________________________________________ в котором они отражены) 1.3.Срок сдачи работ по договору ____________________ 19__г. 1.4. и сроки выполненияосновных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 1.5. Приемка и оценка научно — технической продукции осуществляется в соответствии стребованиями технического задания или иного документа на проведение работы_________________________________ (наименование, No.,______________________________________________________________________ число, месяц и год утверждения)от ______________ 19__ г. No. _________, являющегосячастью договора. 1.6. Использование научно — технической продукцииосуществляется заказчиком на________________________________________________________ (указать предприятие, организацию)путем ________________________________________________________________ (указать, каким образом, когдабудет использована______________________________________________________________________ научно — техническая продукция — освоениесерийного выпуска,______________________________________________________________________ применение в качестве средстватруда и т.п.) 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ИПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. За выполненную научно — техническую продукцию, согласно настоящему договору, заказчикперечисляет исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене____________________________________ руб. (сумма прописью) 2.2. Оплатапроизводится ________________________________________ (единовременно за законченнуюработу,______________________________________________________________________ поэтапно с авансовым платежом, на основедругих принципов______________________________________________________________________ согласно договоренности заказчика иисполнителя) 2.3. Счета исполнителя оплачиваются заказчиком в установленном порядке.3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИРАБОТ 3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче исполнителем заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемыхв соответствии с договором, определен__________________ (наименование_____________________________ от»___»_________ 19__ г. No. _________, документа)являющегося частью договора. 3.2.Передача оформленной в установленномпорядке документации по отдельнымэтапам договора осуществляетсясопроводительными документами исполнителя. 3.3. При завершенииработ исполнитель представляет заказчикуакт сдачи — приемки научно — техническойпродукции с приложением к нему: комплекта научной, технической и другой документации, предусмотреннойтехническим заданием и условиямидоговора; протокола комиссии поприемке опытных образцов (партий) новой

техники, изготовленных по договору ; копии протокола научно — технического совета исполнителя с заключением о соответствии выполненной работытехническому заданию (или иномудокументу) на ее проведение_______________________________ (наименование,__________________________________________________________________ число, месяц и год утверждения)

3.4 . Заказчик обязан в срок до______________________________ (число, месяц, год)утвердить и сообщить исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытанийопытных образцов, изготовленных всоответствии с планом работ подоговору.

3.5 . Исполнитель обязан всрок до ___________________________ (число, месяц, год)уведомитьзаказчика о готовности изготовленныхобразцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно — исследовательскойработы научно — техническим советом). 3.6. Заказчик в течение _________________ дней со дняполучения акта сдачи — приемки работ иотчетных документов, указанных в п. 3.3 настоящего договора, обязан направить исполнителю подписанных акт сдачи -приемки научно — технической продукции или мотивированный отказ от приемкиработ. 3.7. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнемнеобходимых доработок, сроков ихвыполнения. 3.8. В случае досрочного выполнения работ заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы подоговорной цене. 3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико — экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей заказчика от внедренияработы, за проведение исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере__________________________________________. (сумма прописью)3.10. Если в процессевыполнения работы выясняется неизбежностьполучения отрицательного результата илинецелесообразность дальнейшего проведенияработы, исполнитель обязан приостановитьее, поставив об этом в известностьзаказчика в ___________________ -дневный срок послеприостановления работы. В этом случаестороны обязаны в _______________-дневный срокрассмотреть вопрос о целесообразности инаправлениях продолжения работ. —————————

Для договоров,выполнение которых предусматриваетприемочные испытания опытных образцов(партий) новой техники.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН4.1. За невыполнение илиненадлежащее выполнение обязательств понастоящему договору исполнитель и заказчикнесут имущественную ответственность всоответствии с действующимзаконодательством. 4.2. Дополнительные,не установленные законодательствомсанкции за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ5.1. Условия соблюденияправ сторон на создаваемую (передаваемую)научно — техническую продукцию:____________________________________________________________________________________________________________ 5.2. Другие условия по усмотрению сторон:_____________________________________________________________________________________________6.СРОК ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕАДРЕСА СТОРОН начало «___»__________ 19__ г. 6.1. Срок действиядоговора ____________ окончание «___»__________ 19__ г. 6.2. Адреса ирасчетные счета сторон: Исполнитель:____________________________________________________ ______________________________________________________________________ (почтовый и телеграфный индекс и адресисполнителя и банка)______________________________________________________________________ (счет) Заказчик:_______________________________________________________ ______________________________________________________________________ (почтовый и телеграфный индекс и адресзаказчика и банка)______________________________________________________________________ (счет) 6.3. Кнастоящему договору прилагается:_________________________ _________________________ _________________________ Исполнитель Заказчик______________________ ________________________ М.П. М.П.

Типовые бланки, договоры »

Источник: https://www.lawmix.ru/doc/7798

Понравилась статья? Поделить с друзьями: